فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی

بررسی تأخیر و تأدیه در اختلاف کارفرما و پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان
نجمه عزیزی ناصرآباد 1
علیرضا عسگری 2
احمد مرادخانی 2
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
2 دانشیار گروه فقه و حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
10.22034/ejs.2025.472147.1907
چکیده
 زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی تأخیر و تأدیه در اختلاف کارفرما و پیمانکار در اداره­ کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد با بررسی دادنامه شماره ۹۷۰580 دادگاه عمومی شعبه 2 حقوقی شهرستان یاسوج است.
مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از روش کتاب­خانه‌ای و فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد دادنامه شماره ۹۷۰580 دادگاه عمومی شعبه 2 حقوقی شهرستان یاسوج از جهت شکل و ماهوی قابل انتقاد است. دادخواست پرونده مذکور از نظر شکلی از جهت پذیرش اعسار و نیز تمبر مالیات و از منظر ماهوی به ­دلیل عدم توجه به ماده ۲۵۷ و ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م، عدم توجه به فرایند پیش­بینی شده پرداخت‌ها در ماده 37 شرایط عمومی پیمان، عدم توجه به فرایند تسویه­ حساب در ماده 52 شرایط عمومی پیمان، عدم توجه به مواد 30 و 35 شرایط عمومی پیمان مورد انتقاد است.
نتیجه: نتیجه اینکه جهت اجرای حکم، طبق قانون از سرجمع اعتبارات دستگاه کسر می شود و عملاً دستگاه هیچ­گونه جریمه­ ای نمی­ شود و انگار اتفاق خاصی رخ نداده است. بنابراین ضروری به نظر می رسد پرداخت جریمه در ضمن قرارداد شرط شود. زیرا که پرداخت جریمه نوعی کیفر است که سزای متخلف در حقوق مدنی به­ شمار می آید تا مدیون از طرف دیگر غافل نشود و نتواند حقوق داین را به فراموشی بسپرد.
کلیدواژه‌ها
کارفرما
پیمانکار
شرایط عمومی پیمان
تأخیر در تأدیه
کهگیلویه و بویراحمد
موضوعات
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8
فصلنامه علمی مطالعات فقه اقتصادی
بهار 1400
صفحه 189-204